Art. 22 Pr. bud.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst ujednolicony (nieurzędowy) według stanu na 2 października 2026 r.: tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 524 ze zmianami z Dz.U. 2026 poz. 1161, Dz.U. 2026 poz. 605 i Dz.U. 2026 poz. 646. Obecne brzmienie co najmniej od tekstu jednolitego z 8 marca 2016 r.
Art. 22.
Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:
1)
protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
2)
prowadzenie dokumentacji budowy;
3)
zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
3a)
koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
a)
przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
b)
przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;
3b)
koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
3c)
wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;
3d)
podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
3e)
zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;
4)
wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
5)
zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
6)
realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
7)
zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
8)
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
9)
zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.
Orzeczenia do art. 22 Pr. bud.
Ten przepis powołuje 278 orzeczeń.
Wszystkie
Sąd Najwyższy
Sądy apelacyjne
Sądy okręgowe
Sądy rejonowe
Sądy administracyjne
Sortuj: najczęściej cytowane
- KIO 2092/26Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 15.06.2026
doświadczenie wykonawcy; wartość zamówienia; warunki udziału w postępowaniu; wynagrodzenie
- IV Ka 766/25Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrok z 22.12.2025
uniewinnienie
- VIII GC 23/22Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, wyrok z 19.12.2025
kary umowne
- I ACa 3066/23Sąd Apelacyjny w Łodzi, wyrok z 18.06.2025
odszkodowanie
- KIO 2122/25Krajowa Izba Odwoławcza, postanowienie z 17.06.2025
umorzenie postępowania; wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń; zamówienie publiczne; ustawa Prawo zamówień publicznych
- II K 569/23Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, uzasadnienie z 05.05.2025
- IX P 430/23Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, zarządzenie z 22.04.2025
sprostowanie; świadectwo pracy
- KIO 817/25Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 20.03.2025
czyn nieuczciwej konkurencji; doświadczenie kierownika budowy; kryterium oceny ofert; oferta nieważna
- I C 1767/22Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, wyrok z 22.01.2025
- KIO 3634/24Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 24.10.2024
