Art. 104 p.z.p.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tekst ujednolicony (nieurzędowy) według stanu na 12 lipca 2026 r.: tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 793 ze zmianami z Dz.U. 2025 poz. 1235. Brzmienie bez zmian od 1 stycznia 2021 r.

Art. 104.

1.

W przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych, zamawiający, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi cechami, może w Opis przedmiotu zamówieniaOkreślenie przez zamawiającego wymaganych cech dostaw, usług lub robót budowlanych objętych zamówieniem. Opis powinien być jednoznaczny, wyczerpujący i nie może w sposób nieuzasadniony ograniczać konkurencji.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu, opisie Kryteria oceny ofertOkreślone przez zamawiającego mierniki służące porównaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Muszą być związane z przedmiotem zamówienia i zapewniać równe traktowanie wykonawców.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu lub w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia żądać od wykonawcy określonej etykiety, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1)

wymagania etykiety dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia;

2)

wymagania etykiety są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach;

3)

wymagania etykiety są opracowywane i przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, KonsumentOsoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument korzysta ze szczególnej ochrony prawnej.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;

4)

etykiety oraz wymagania etykiety są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;

5)

wymagania etykiety są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o etykietę nie może wywierać decydującego wpływu.

2.

Przez etykietę, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć każdy dokument, w tym zaświadczenie lub poświadczenie, który potwierdza, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają wymagania konieczne do uzyskania etykiety.

3.

W przypadku gdy zamawiający nie wymaga, aby roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniały wszystkie wymagania etykiety, wskazuje mające zastosowanie wymagania etykiety.

4.

Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety.

5.

W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.

6.

Jeżeli dana etykieta, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2–5, określa również wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia, zamawiający nie może żądać tej etykiety. W takim przypadku zamawiający może opisać przedmiot zamówienia przez odesłanie do tych wymagań etykiety lub, w razie potrzeby, do tych jej części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług.

Orzeczenia do art. 104 p.z.p.

Ten przepis powołuje 19 orzeczeń.

Wszystkie Sąd Najwyższy Sądy apelacyjne Sądy okręgowe Sądy rejonowe Sądy administracyjne Sortuj: najczęściej cytowane

KIO 2423/26Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 13.07.2026

aktualność dokumentów; brak przekazania odwołania; brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; informacja o wynikach postępowania
KIO 4965/25Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 30.01.2026

odrzucenie oferty; wewnętrzny dyfuzor; raport LM-79; certyfikat ENEC
KIO 5108/25Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 05.01.2026

oferta nieważna; oferta złożona przez wykonawcę, który nie złożył dokumentów lub oświadczeń; oferta złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu; naruszenie obowiązków dotyczących płatności
KIO 3081/25Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 19.09.2025

oferta; odrzucenie oferty; zamawiający; odwołanie
KIO 2927/25Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 29.08.2025

oferta nieważna; oferta złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu; odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; określenie terminu wykonania zamówienia
KIO 2836/25Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 27.08.2025

oferta; odwołanie; zamawiający; certyfikat
KIO 2763/25Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 21.08.2025

naruszenie obowiązków dotyczących płatności; naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego; oferta złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu; oferta złożona przez wykonawcę, który nie złożył dokumentów lub oświadczeń
KIO 2710/25Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 13.08.2025

oferta nieważna; odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; unieważnienie postępowania; uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych
KIO 2104/25Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 25.06.2025

odrzucenie oferty; oferta złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu; oferta nieważna; oferta złożona przez wykonawcę, który nie złożył dokumentów lub oświadczeń
KIO 1504/25Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 14.05.2025

oferta złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu; odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; unieważnienie postępowania; uzasadnienie faktyczne i prawne

Szukaj w orzeczeniach do tego przepisu