Art. 436 p.z.p.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 793. Obecne brzmienie co najmniej od tekstu jednolitego z 16 czerwca 2026 r.

Art. 436.

Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności:

1)

planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną;

2)

warunki zapłaty wynagrodzenia;

3)

łączną maksymalną wysokość Kara umownaOkreślona w umowie suma, którą dłużnik zapłaci za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego. Należy się bez względu na wysokość szkody, a sąd może ją obniżyć, gdy jest rażąco wygórowana.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu, których mogą dochodzić strony;

4)

w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy:

a)

wysokości kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5,

b)

zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: ‒ stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, ‒ wysokości minimalnego Wynagrodzenie za pracęŚwiadczenie należne pracownikowi od pracodawcy za wykonaną pracę, ustalane odpowiednio do rodzaju pracy, kwalifikacji i jej ilości oraz jakości. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść go na inną osobę.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ‒ zasad Podleganie ubezpieczeniom społecznymObjęcie osoby obowiązkowym albo dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym lub wypadkowym na podstawie określonego tytułu ubezpieczenia. Podleganie powoduje powstanie odpowiednich obowiązków składkowych.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, ‒ zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 192) ‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Porównaj wersje

Orzeczenia do art. 436 p.z.p.

Ten przepis powołuje 233 orzeczenia.

Wszystkie Sąd Najwyższy Sądy apelacyjne Sądy okręgowe Sądy rejonowe Sądy administracyjne Sortuj: najczęściej cytowane

KIO 2965/26Krajowa Izba Odwoławcza, postanowienie z 16.07.2026

termin składania ofert; odwołanie; zamówienie publiczne; umowa
KIO 2870/26Krajowa Izba Odwoławcza, postanowienie z 16.07.2026

PZP; SWZ; umowa; umorzenie postępowania odwoławczego
KIO 2954/26Krajowa Izba Odwoławcza, postanowienie z 15.07.2026

zamówienie publiczne; postępowanie odwoławcze; termin wykonania zamówienia; uwzględnienie zarzutów odwołania
KIO 2966/26Krajowa Izba Odwoławcza, postanowienie z 14.07.2026

termin na wniesienie odwołania; termin wykonania zamówienia; umorzenie postępowania odwoławczego; wystąpienie odwołania
KIO 2839/26Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 14.07.2026

art. 16; art. 99 ust. 1
KIO 2740/26Krajowa Izba Odwoławcza, postanowienie z 10.07.2026
KIO 2643/26Krajowa Izba Odwoławcza, postanowienie z 29.06.2026

umorzenie postępowania; kara umowna; PZP; odwołanie
KIO 2442/26Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 29.06.2026

rażąco niska cena; termin wykonania zamówienia; naruszenie zasad uczciwej konkurencji; kryterium oceny ofert
KIO 2198/26Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 26.06.2026

oferta złożona przez wykonawcę, który nie złożył dokumentów lub oświadczeń; oferta jako najkorzystniejsza; unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; uchwała KIO
KIO 2113/26Krajowa Izba Odwoławcza, postanowienie z 24.06.2026

umorzenie postępowania odwoławczego; cofnięcie odwołania; zamówienie publiczne; zasady współżycia społecznego

Szukaj w orzeczeniach do tego przepisu