Art. 649³ k.c.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 795. Obecne brzmienie co najmniej od tekstu jednolitego z 23 stycznia 2014 r.
Art. 6493.
§ 1.
Wykonawca (generalny wykonawca) robót budowlanych może w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez inwestora.
§ 2.
Udzielenie gwarancji zapłaty nie stoi na przeszkodzie żądaniu gwarancji zapłaty do łącznej wysokości określonej w § 1.
Orzeczenia do art. 649³ k.c.
Ten przepis powołuje 45 orzeczeń, w tym § 1: 35.
Wszystkie
Sąd Najwyższy
Sądy apelacyjne
Sądy okręgowe
Sądy rejonowe
Sądy administracyjne
Sortuj: najczęściej cytowane
- I ACa 2832/22Sąd Apelacyjny w Katowicach, wyrok z 02.04.2025
umowa o roboty budowlane
- XI GC 533/21Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, zarządzenie z 11.07.2023
ciężar dowodu
- I AGa 22/21Sąd Apelacyjny w Krakowie, wyrok z 16.12.2022
spółka cywilna
- I AGa 142/21Sąd Apelacyjny w Krakowie, wyrok z 29.11.2022
umowa o roboty budowlane
- I AGa 78/22Sąd Apelacyjny w Szczecinie, wyrok z 17.11.2022
nierozpoznanie istoty sprawy; wykładnia umowy
- XXV C 655/16Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 30.05.2022
umowa o roboty budowlane
- I AGa 140/20Sąd Apelacyjny w Krakowie, wyrok z 28.01.2022
umowa o roboty budowlane
- VIII GC 26/19Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, wyrok z 21.05.2021
kary umowne
- I AGa 6/20Sąd Apelacyjny w Poznaniu, wyrok z 08.04.2021
potrącenie; umowa o roboty budowlane
- I AGa 226/20Sąd Apelacyjny w Gdańsku, wyrok z 17.02.2021
przedsiębiorstwo
