Art. 656 k.c.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 795. Obecne brzmienie co najmniej od tekstu jednolitego z 17 lutego 2016 r.
Art. 656.
§ 1.
Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do RękojmiaOdpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne rzeczy, niezależna od jego winy. Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, a w niektórych przypadkach naprawy lub wymiany.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do Odstąpienie od umowyJednostronne oświadczenie rozwiązujące umowę ze skutkiem określonym w ustawie albo umowie. Co do zasady powoduje obowiązek zwrotu świadczeń otrzymanych przez strony.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o Umowa o dziełoUmowa, w której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać oznaczone dzieło, a zamawiający zapłacić wynagrodzenie. Jej rezultatem powinien być indywidualnie oznaczony, sprawdzalny efekt.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu.
§ 2.
(uchylony)
Orzeczenia do art. 656 k.c.
Ten przepis powołuje 1 464 orzeczenia, w tym § 1: 954, § 2: 37.
Wszystkie
Sąd Najwyższy
Sądy apelacyjne
Sądy okręgowe
Sądy rejonowe
Sądy administracyjne
Sortuj: najczęściej cytowane
- I CSK 2362/25Sąd Najwyższy, Izba Cywilna, postanowienie z 29.07.2026
- KIO 2359/26Krajowa Izba Odwoławcza, postanowienie z 02.07.2026
postępowanie odwoławcze; odwołanie; zamówienie publiczne; postanowienie
- KIO 2092/26Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 15.06.2026
doświadczenie wykonawcy; wartość zamówienia; warunki udziału w postępowaniu; wynagrodzenie
- KIO 2046/26Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 15.06.2026
umorzenie postępowania odwoławczego; uwzględnienie zarzutów odwołania; zamawiający; wykonawca
- KIO 1781/26Krajowa Izba Odwoławcza, postanowienie z 01.06.2026
nie wiem
- VIII Ga 179/25Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, wyrok z 29.04.2026
umowa o roboty budowlane
- I CSK 1014/25Sąd Najwyższy, Izba Cywilna, postanowienie z 27.04.2026
- VII Ga 312/25Sąd Okręgowy w Kielcach, uzasadnienie z 27.03.2026
- VIII GC 996/25Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, wyrok z 09.03.2026
gwarancja; wykonanie zastępcze
- KIO 241/26Krajowa Izba Odwoławcza, postanowienie z 04.03.2026
zamawiający; wykonawca; umowa; odwołanie
